****县国储林****年度****(*)*期施工项目
(招标编号:***********************)
招标文件
(☑公开招标)
招标人:****县*山生态资源经营开发有限公司(单位盖章)
招标代理机构:****(单位盖章)
****年**月**日
☑第*章招标公告
****县国储林****年度****(*)*期招标公告
*.招标条件
****县国储林****年度****(*)*期已由****县发展和改革局以****-
******-**-**-******批准建设,建设资金来自****,出资比例为***%,项目业主为****县
*山生态资源经营开发有限公司,委托代理机构为****。项目已具备
招标条件,现对该项目的****县国储林****年度****(*)*期的施工进行公开招
标。
*.项目概况与招标范围
*.*项目概况:本项目投资估算****.***元,工程概算****.***元,其中*期建安工
程造价***.*****元,建设规模:建设林区主干道*.*公里,林区作业道*公里,蓄水池*个等,
建设地点:****县文昌镇、石林镇、临岐镇范村、瑶山乡、富溪林场。
*.*招标范围:图纸及清单所示范围。本次招标建安工程造价***.*****元。
*.*计划工期:**日历天。
*.投标人资格要求
*.*投标人:
(*)具备施工总承包企业市政公用工程(新)*级资质;(对应资质应在“****省建筑市场
监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态)
(*)具备有效的企业安全生产许可证;
(*)本次招标☑不接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求:/
*.*拟派项目负责人:
(*)拟派项目负责人具有注册在投标人单位的市政公用工程*级建造师执业资格,同时具
有有效的专职安全生产管理人员*类证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程(在建
合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期
为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目负责人(包括在工程总
承包项目中担任施工负责人)的,不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标;
*.*其他:/
*.招投标方式
本项目招标方式为公开招标。
*.招标文件的获取
*.*本项目招标文件(含图纸)和补充(答疑、澄清)、修改文件以网上****建设工程招标
造价平台(*****://***.****.********.***.**:****)、****市公共资源交易网(****:
//*****.********.***.**)下载方式发放。
*.*招标文件下载网址:潜在投标人登录****建设工程招标造价平台
(*****://***.****.********.***.**:****)、****市公共资源交易网(****:
//*****.********.***.**)自行下载招标文件。
*.*招标文件网上下载时间:(公告发布之日起至投标文件递交截止时间)。
*.投标文件的递交
投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为年月日时分**秒,电
子招标投标交易平台:使用专用密钥上传至****市公共资源交易网(详见:****市公共资源交易
网及公告附件)。
*.联系方式
招标人:****县*山生态资源经营开发有限公司招标代理机构:****
地址:****省****市****县*岛湖镇地址:****省****市****县*岛湖镇
联系人:****,联系人:****
电话:***********,电话:***********
邮箱:/,邮箱:*********@**.***
****年**月**日
地 |
址:****省****市****县*岛湖镇 |
地 |
址:****省****市****县*岛湖镇 |
联系 |
人:**** |
联系 |
人:**** |
电 |
话:*********** |
电 |
话:*********** |
邮 |
箱:/ |
邮 |
箱:*********@**.*** |
第*章投标人须知
投标人须知前附表
*.**.* |
实质性要求和条件 |
见招标公告或者投标邀请书。其他要求:见本须知前附表**.*。 |
*.** |
招标工程是否允许分包 |
☑不允许。 |
*.**.* |
投标预备会 |
☑不召开 |
*.*.* |
踏勘现场 |
☑投标人自行踏勘。 |
*.*.* |
资格审查方式 |
采用资格后审。 |
*.*.* |
是否接受联合体投标 |
☑不接受。 |
*.*.* |
投标人资格及要求 |
☑见招标公告。 |
*.*.* |
质量要求 |
符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 |
*.*.* |
计划工期要求 |
计划工期:**个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:/年/月/日计划竣工日期:/年/月/日 |
*.*.* |
招标范围 |
施工图范围内所有清单内容 |
*.*.* |
资金落实情况 |
已落实 |
*.*.* |
资金来源及比例 |
*******% |
*.*.* |
承包方式 |
包工包料 |
*.*.* |
建设地点 |
****县文昌镇、石林镇、临岐镇范村、瑶山乡、富溪林场 |
*.*.* |
工程名称 |
****县国储林****年度****(*)*期 |
*.*.* |
招标代理机构 |
名称:****地址:****县*岛湖镇梦姑路***号**幢联系人:****电话:***********邮箱:*********@**.*** |
*.*.* |
招标人 |
名称:****县*山生态资源经营开发有限公司地址:****省****市****县*岛湖镇阳光路***号***-***室联系人:****电话:***********邮箱:/ |
条款号 |
条款名称 |
编列内容 |
*.*.* |
最高投标限价 |
*.最高投标限价***.*****元;*.风险控制价:为防止投标人恶意低价竞标,最高投标限价的** |
*.*.* |
工程量清单计价方式 |
综合单价法。 |
*.*.* |
增值税税金的计算方法 |
☑*般计税法。 |
*.* |
投标文件的组成 |
*.*.*资格审查资料:(*)投标人于投标截止日当周或前*周在“****省建筑市场监管公共服务系统”上,参与投标资质的“资质动态核查结果证明”;*.*.*技术标(宜***页以内);*.*.*资信标;*.*.*商务标; |
*.*.* |
招标人修改文件发出的形式 |
同本须知前附表*.*.*。 |
*.*.* |
投标人确认收到招标文件澄清 |
潜在投标人应自行关注****建设工程招标造价平台(*****://***.****.********.***.**:****)、****市公共资源交易网(****://*****.********.***.**)发布的补充文件信息,招标人不再逐*通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的,责任自负。 |
|
招标文件澄清发出的形式 |
招标人将在年月日时前对投标人疑问作出统*的解答,并以招标补充文件的形式发出。在****建设工程招标造价平台(*****://***.****.********.***.**:****)、****市公共资源交易网(****://*****.********.***.**)上公开发布。在开标前,投标人须随时关注网站的最新答疑信息,自行下载。 |
*.*.* |
投标人要求澄清招标文件 |
截止时间:年月日时(投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求,招标人可以拒绝受理。)提交方式:☑登*****建设工程招标造价平台(*****://***.****.********.***.**:****)以不署名的形式在“投标答疑专区”提疑。(资格后审项目必须选此项提疑)。联系方式:***********联系人:**** |
*.* |
构成招标文件的其他资料 |
招标控制价及明细。☑其他:工程量清单(电子版)、施工图纸(电子版)、招标文件及补充文件(如有)等相关规范要求。 |
*.**.* |
偏差 |
☑不允许。 |
*.*.* |
投标保证金 |
金额:人民币***元(最高不得超过***元。)*.交纳方式:银行保函/保证保险/担保公司担保/转账(从基本账户转出)/****省投标保证金数字保函(*)交纳要求(银行保函/保证保险/担保公司担保/****省投标保证金数字保函):担保交纳方式将按招标核准登记表中“投标保证金缴纳方式”下拉框中勾选的方式直接获取显示(即:*:财政性资金(接受银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、****省投标保证金数字保函);*:非财政性资金(接受转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、****省投标保证金数字保函));*、投标担保要求:转账方式:投标担保必须从其企业所在地基本账户缴纳。缴存的保证金必须是以下*家银行;投标保证金收款单位及账号:(*)开户银行:中国农业银行****县支行营业中心收款人:****县公共资源交易中心投标保证金专户银行账号:*****************联系人:唐女士联系电话:(****)********(*)开户银行:中国银行股份有限公司****支行收款人:****县公共资源交易中心建设工程项目投标保证金专户银行账号:************联系人:方先生联系电话:(****)********(*)开户银行:中国工商银行****排岭支行收款人:****县公共资源交易中心建设工程项目投标保证金专户银行账号:*******************联系人:吴女士联系电话:(****)********在(同投标截止时间*致)投标人必须把投标保证金从基本账户缴至指定的农行、中行、工行*家银行任*指定账户。保证 |
*.*.* |
投标有效期 |
**个日历天(从投标截止之日起算)。 |
*.*.* |
投标报价的其他要求 |
/。 |
|
|
%作为风险控制价,即***.*****元。金到账后,投标人应在建易投标保证金平台自行注册并打印“缴存确认单”;未开通建易投标保证金平台服务的投标单位须携带盖公司章的银行回单(注明该笔保证金关联的项目)到县行政服务中心*楼所缴款银行窗口打印“缴存确认单”。投标人须将“缴存确认单”按招标文件要求附在投标文件中,否则其投标文件将被拒绝;未中标人的投标保证金在中标结果公示结束无异议后,由投标保证金专户所属银行按通知单退还保证金;中标人与业主签订合同后,凭施工合同原件、建设单位的退保证金通知单到县公共资源交易中心业务*科办理手续后,由交易中心通知银行退还保证金。重要提醒:①、****县公共资源交易中心投标保证金收退由农行、中行、工行*家银行来操作,投标单位可以在上述*家银行中任选*家进行保证金缴存;②、投标保证金缴存确认均采用升级后的投标保证金系统③、投标人使用建易投标保证金平台系统前认真阅读《****县公共资源交易中心升级后的投标保证金系统正式上线通知》;④、投标人需提前到行政服务中心*楼农行、中行、工行*家银行任*窗口办理企业基本账户登记(①经办人身份证;②盖公司章的开户许可证复印件;③盖公司章的营业执照复印件);⑤、以*家银行使用建易投标保证金平台打印的保证金缴存确认汇总表作为投标单位保证金缴存(转账方式)到账的最终依据。为了不影响投标,汇款时在备注栏或附言内填写:联系人姓名和电话及项目名称(可以简略)或项目编号,缴款方式为电汇或企业网银。*.其他形式要求:按《关于在****市建设工程项目中推行工程担保制度》等文件执行。备注:*、重新招标项目,参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。*、关于各类投标保函要求:其*投标人提交的投标保函中保证 |
*.*.*(*) |
电子投标文件的制作和要求 |
*.投标人采用在****建设工程招标造价平台(*****://***.****.********.***.**:****)公布的**.*.*电子投标文件工具,完成电子投标文件制作,生成后缀名为“.*****”的电子投标文 |
*.*.*(*) |
电子投标文件盖章要求 |
*.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方,投标人均应使用**数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的,除联合体协议书、投标函格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。联合体协议书原件扫描件加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人个人电子印章。*.☑投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。 |
*.*.* |
其他可以不予退还投标保证金的情形 |
☑*.经查实,投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。☑*.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人(包括在工程总承包项目中担任施工负责人)的情形。☑*.拟派项目负责人因多个项目同时投标中标导致放弃中标的情形。*.其他:①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。②中标人无正当理由不与招标人订立合同,或在签订合同时向招标人提出附加条件,或未按招标文件要求提交履约保证金的。③第*中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的,其投标保证金不予退还。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的,由放弃中标权的中标候选人承担。注:本招标文件的“投标保证金不予退还”是指:(*)以现金转账形式,转账现金不予退还。(*)以银行保函形式,招标人作为受益人向银行提起索赔。(*)以保证保险形式,招标人作为被保险人(受益人)向保险人提起索赔。(*)以担保公司担保形式,招标人作为受益人向担保人提起索赔。 |
|
|
人承担责任的条件须与招标文件的要求*致;其*投标人提交的投标保函必须是不可撤销见索即付的保函;其*若因投标人的投标保函中承担责任的内容条件及赔付方式与招标文件要求不完全*致导致担保人拒不承担担保责任的,由投标人按招标文件规定的投标保证金金额向招标人履行赔付责任。 |
*.*.* |
电子投标文件的拒收情形 |
*.投标截止时间后送达(上传)的投标文件、未按招标文件要求上传的;*.投标人未按规定加密的(拒收并提示); |
*.*.* |
投标文件退还 |
投标截止时间止,存在以下情形之*的不予开标,投标文件退还:*.招标人设置工程业绩作为必要条件的,递交投标文件的投标人少于**个的;*.未设置工程业绩条件为必要条件,递交投标文件的投标人少于*个的;*.其他:/。 |
*.*.* |
电子投标文件上传平台 |
使用专用密钥上传至****市公共资源交易网(详细上传方式详见:****市公共资源交易网及公告附件) |
*.*.* |
投标截止时间/电子投标文件上传截止时间 |
年月日时分**秒 |
*.*.* |
电子投标文件加密要求 |
使用投标工具软件编制生成的电子投标文件,后缀名为“.*****”。 |
|
|
件。电子投标文件工具详见****建设工程招标造价平台(*****://***.****.********.***.**:****)“电子投标工具下载专区”进行下载更新。*.电子投标文件包括资格审查材料、资信标、技术标、商务标*个部分,应分别放入投标工具相应的模块:*.*资格审查材料:业绩公示汇总表(资格条件业绩的汇总)及相关证明材料扫描件(若有)、招标人要求的其他材料(若有)等;*.*.*提供投标人于投标截止日当周或前*周在“****省建筑市场监管公共服务系统”上,参与投标资质的“资质动态核查结果证明”;*.*资信标:投标文件资信标格式中要求的评审材料(含证明材料的扫描件);*.*技术标:投标文件技术标格式中要求的相关材料(含证明材料的扫描件);*.*商务标:投标文件商务标格式中要求的相关材料(含证明材料的扫描件)。☑*.其他:*、根据招标文件要求,投标人认为需要提交的其他资料;*、中标单位在办理中标通知书前应向招标人提供电子投标文件纸质版本*份,中标后提供的文件须与投标时提供*致。 |
*.*.* |
定标前核查 |
招标人将对评标委员会确定的中标人或推荐的中标候选人和其 |
*.* |
确定中标人 |
☑根据评标委员会推荐,由招标人确定中标人。 |
*.* |
中标候选人公示媒介及期限 |
公示媒介:****建设工程招标造价平台(*****://***.****.********.***.**:****)、****市公共资源交易网(****://*****.********.***.**)公示期限:不少于*日。如遇国家法定休假日,应顺延至法定休假日后第*个工作日。 |
*.*.* |
评标委员会推荐中标候选人的人数 |
☑不采用评定分离,*个。(*~*个) |
*.*.* |
最佳报价的确定方法 |
最佳报价的确定方法:详见评标办法。 |
*.* |
评标办法 |
*.☑经评审的最低投标价法。 |
*.*.* |
评标委员会的组建 |
评标委员会构成:成员为*人及以上单数。(评标委员会开始评标前应推选*名专家为评标组长,招标人代表不得担任评标组长)。 |
*.* |
特殊情况处置 |
因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的,需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。 |
*.* |
开标程序 |
(*)至开标时间,招标人代表应使用招标**数字证书对上传的电子加密标书进行解密。(*)投标文件解密完成并导入评标系统后,投标单位、项目负责人、投标报价、工期及其他内容将在电子交易平台公开显示。☑采用投标函获取信息作为投标单位签到信息。标录显示问题仅作提醒企业后续完善资料信息的作用,不作为本项目资格审查、否决投标的依据。(*)招标人在开标会现场随机抽取需要明确的内容:综合单价评审项目。 |
*.* |
开标时间和地点 |
*.开标时间:同电子投标文件上传截止时间。*.开标地点:****县*岛湖镇环湖北路***号(****县行政审批管理委员会办公室)*楼第*开标室。*.开标平台:****市公共资源交易网 |
|
|
*.存在下列情况之*的,视为拒收:(*)电子投标文件无法解密的;(*)电子投标文件解密后无法正确读取的;(*)电子投标文件无法导入成功的;*.其他:/。 |
附件*
承包人主要施工管理人员表
其他人员 |
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
劳资专管员 |
|
|
|
|
安全管理 |
|
|
|
|
计划管理 |
|
|
|
|
材料管理 |
|
|
|
|
质量管理 |
|
|
|
|
造价管理 |
|
|
|
|
技术负责人 |
|
|
|
|
项目副经理 |
|
|
|
|
项目经理 |
|
|
|
|
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
其他人员 |
|
|
|
|
项目主管 |
|
|
|
|
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
其他人员 |
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
安全管理 |
|
|
|
|
计划管理 |
|
|
|
|
材料管理 |
|
|
|
|
质量管理 |
|
|
|
|
造价管理 |
|
|
|
|
技术负责人 |
|
|
|
|
项目副经理 |
|
|
|
|
项目经理 |
|
|
|
|
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目主管 |
|
|
|
|
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
附件*
履约担保格式
(发包人名称):
鉴于,(发包人名称,以下简称“发包人”)与
(承包人名称,以下称“承包人”)于年
月日就,(工程名称)施工及有关事项协
商*致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承
包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保。
*.担保金额人民币(大写)元(¥)。
*.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发
工程接收证书之日止。
*.在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失
时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在*天内无
条件支付。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何*方均可
提请,仲裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生
效。
担保人:,(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:,(签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
附件*
预付款担保格式
(发包人名称):
根据,(承包人名称,以下简称“承包人”)与
(发包人名称,以下称“承包人”)于年
月日签订的,(工程名称)《建设工
程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交*份预付款担保,即有权得到
你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人
提供连带责任担保。
*.担保金额人民币(大写)元(¥)。
*.担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证
书说明已完全扣清止。
*.在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,
我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,
在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款
支付证书中扣除的金额。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何*方均可
提请,仲裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生
效。
担保人:,(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:,(签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
附件**
支付担保格式
(财政性投资项目按相关规定执行)
(承包人名称):
鉴于你方作为承包人已经与,(发包人名称,以下简
称“发包人”)与于年月日签订了
(工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),应
发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方
式向你方提供如下担保:
*、保证的范围及保证金额
*.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以
外的合同价款。
*.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%,数额最高不超过人
民币元(大写:,)。
*、保证的方式及保证期间
*.我方保证的方式为:连带责任保证。
*.我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完
毕之日后日内。
*.你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期
间按照变更后的支付日期做相应调整。
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付
工程款的,由我方在保证金额内代为支付。
*、代偿的安排
*.你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未
支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款
项应到达的账号。
*.在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程
款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要
求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
*.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。
*、保证责任的解除
*.在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保
证期间届满次日起,我方保证责任解除。
*.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的
保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
*.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,
自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。
*.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在
本保函项下的保证责任亦解除。
*.我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,
将本保函原件返还我方。
*、免责条款
*.因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
*.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全
部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
*.你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任
加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,
但主合同第**条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
*.因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,
按下列第种方式解决:
*.向仲裁委员会申请仲裁;
*.向人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:,(盖章)
法定代表人或委托代理人:,(签字)
地址:
邮政编码:
传真:
年月日
附件**
暂估价*览表
*、材料暂估价表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
合价(元) |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
合价(元) |
备注 |
*、工程设备暂估价表
小计: |
小计: |
小计: |
小计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 |
专业工程名称 |
工程内容 |
金额 |
附件**
《****市房屋建筑工程和市政基础设施工程
施工合同专用条款(示范文本)
(****年修订)》使用说明
为进*步指导和规范新形势下建设工程施工合同当事人的签约行
为,维护合同当事人的合法权益,便于合同当事人在使用《示范文本》
过程中规范有关条款的约定,现就有关事项说明如下:
*、《示范文本》的适用范围为我市行政区域范围内进行招标的
****投资建设工程,非****投资建设工程可参照执行。
*、合同专用条款约定的内容应符合国家法律、法规和部门规章
的规定。
*、国家、省、市权力部门颁布的规范性文件若有发生变化的,
市建委将根据相关规范性文件的制定和清理情况不定期发布通知,合
同当事人应根据规范性文件的要求及时在合同专用条款中进行调整。
*、合同当事人应在专用合同条款*.*履约担保中约定履约担保
的形式、金额及期限。根据《关于在全省工程建设领域改革保证金制
度的通知》(浙建〔****〕*号)规定,政府投资项目的履约保证金
不得超过中标合同金额的*%。
*、合同当事人应在专用合同条款**.*质量保证金中约定是否扣
留工程质量保证金、工程质量保证金的提供方式及金额。若合同当事
人约定采用扣留工程款方式提供质量保证金的,根据《关于在全省工
程建设领域改革保证金制度的通知》(浙建〔****〕*号)规定,政
府投资项目工程质量保证金的预留比例不得超过工程价款结算金额总
额的*.*%。